Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Angebote und Leistungen der STRACK Baumanufaktur GmbH, Flawil SG (nachfolgend «STRACK»), gegenüber ihren Auftraggebern. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers sind nur gültig, wenn STRACK diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat.

Angebote von STRACK sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung von STRACK oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande. Kostenvoranschläge sind Schätzungen auf Basis der zum Zeitpunkt der Offerte bekannten Verhältnisse. Änderungen des Leistungsumfangs durch den Auftraggeber nach Vertragsabschluss werden separat verrechnet.

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exklusive Mehrwertsteuer (MWST), sofern nicht anders angegeben. Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist STRACK berechtigt, Verzugszinsen von 5% pro Jahr zu berechnen. Für grössere Projekte kann STRACK eine Anzahlung von bis zu 30% des Auftragswertes verlangen.

STRACK erbringt alle Leistungen nach den anerkannten Regeln der Baukunde sowie den geltenden Schweizer Normen (SIA, SN EN). Ausführungstermine sind Richtwerte. Verzögerungen durch Dritte, höhere Gewalt, Witterungsverhältnisse oder fehlende Vorleistungen des Auftraggebers berechtigen nicht zu Schadenersatzansprüchen. Der Auftraggeber stellt sicher, dass STRACK ungehinderten Zugang zur Baustelle hat und alle notwendigen Vorarbeiten rechtzeitig abgeschlossen sind.

Materialien werden von STRACK nach fachkundiger Beurteilung beschafft. Preisänderungen bei Materialien zwischen Offerte und Ausführung, die ausserhalb des Einflussbereichs von STRACK liegen, können weiterverrechnet werden. Vom Auftraggeber beigestellte Materialien werden von STRACK nicht auf ihre Eignung geprüft. Die Verantwortung für beigestellte Materialien verbleibt beim Auftraggeber.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Auftraggeber verpflichtet, die Leistungen innert 10 Arbeitstagen zu prüfen und allfällige Mängel schriftlich zu rügen. Werden keine Mängel gerügt, gilt die Leistung als abgenommen. Offensichtliche Mängel, die bei der Abnahme erkennbar waren und nicht gerügt wurden, können nachträglich nicht mehr geltend gemacht werden.

STRACK gewährt auf alle ausgeführten Arbeiten eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Abnahme gemäss OR Art. 371. Für Arbeiten, die der SIA-Norm 118 unterstehen, gilt eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für gerügte und 5 Jahren für nicht gerügte Mängel. Die Gewährleistung entfällt bei unsachgemässem Gebrauch, eigenmächtigen Änderungen durch den Auftraggeber oder mangelnder Pflege. Materialien Dritter unterliegen der Gewährleistung des jeweiligen Herstellers.

Die Haftung von STRACK ist auf direkte Schäden begrenzt und auf den Auftragswert der betreffenden Leistung beschränkt. STRACK haftet nicht für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder Betriebsunterbrechungen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Gelieferte Materialien und eingebaute Elemente bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrags Eigentum von STRACK. Bei Zahlungsverzug ist STRACK berechtigt, gelieferte, aber noch nicht eingebaute Materialien zurückzufordern.

STRACK verarbeitet Personendaten ausschliesslich im Rahmen der Auftragsabwicklung und gemäss dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG). Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, ausser dies ist zur Auftragserfüllung notwendig. Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung auf dieser Website.

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ist Flawil, Kanton St. Gallen. STRACK behält sich das Recht vor, den Auftraggeber auch an seinem Wohnsitz oder Geschäftssitz zu betreiben.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. STRACK behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung.

Stand: Januar 2025

STRACK Baumanufaktur GmbH
Zürcherstrasse 22
9230 Flawil
Kanton St. Gallen, Schweiz

Tel: +41 78 616 92 97
E-Mail: ds@strack-baumanufaktur.ch
Web: www.strack-baumanufaktur.ch

UID: CHE-266.246.892
MWST-Nr.: CHE-266.246.892 MWST

Diese AGB wurden auf Basis des Schweizer Obligationenrechts (OR) und der SIA-Normen erstellt. Sie ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Für komplexe Projekte empfiehlt STRACK den Abschluss eines separaten Werkvertrags.